【招标公告】重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司平房仓初次装粮内墙贴膜地坪防潮项目询价函

各潜在供应商：
本询价项目为 重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司平房仓初次装粮内墙贴膜地坪防潮项目，现通过询价采购方式选择服务单位，具体事项如下：
1. 项目概况
1.1 项目名称：重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司平房仓初次装粮内墙贴膜地坪防潮项目。
1.2 项目地址：重庆市巴南区华南城盛开路743号。
1.3 项目概况：分批次对巴南储备库0P01、0P02、0P03、0P04共4间平房仓实施内墙覆膜及地坪防潮等。实际施工仓房数量、施工批次，巴南分公司可根据粮食储备计划、仓容统筹安排情况予以合理调整，询价人有权根据储备计划、仓容安排、入粮安排调整开工时间、施工顺序、施工仓间及施工批次，报价人应无条件配合，不得据此主张窝工、停工、利润损失等费用；但询价人已书面通知开工后无正当理由长期停工的除外。本项目不承诺最低施工工程量及保底施工规模。
1.4 施工内容：地坪铺聚乙烯（丙纶）高分子防水卷材、地坪铺垫粮膜、墙身粘贴粮膜、内墙氮气管加固及保温隔热处理、仓内缝隙及孔洞气密性处理、仓内爬梯拆除及墙面恢复等，详见最高限价及质量要求。
1.5 质量要求：见附件1。
1.6 工期要求：单仓工期30日历天。
1.6 质保期：壹年。
2. 资格要求
2.1 具有独立承担民事责任的能力。
2.2 具有良好的商业信誉。
2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
2.5 在近三年的经营活动中没有重大违法记录。
2.6 法律、行政法规规定的其他条件。
2.7 业绩要求：提供一份从2023年1月1日至今粮仓内墙贴膜地坪防潮施工类似合同（合同以签订时间为准，单个合同金额1万元以上）。
3. 报价说明
3.1 重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司平房仓初次装粮内墙贴膜地坪防潮项目最高限价采用单项限价+单仓限价模式（单项限价详见最高限价及质量要求），单仓限价为***.00元（报价包括且不限于完成本项目所需的人工费、材料费、辅材费、安全措施费、清洁费、架子搭拆及租赁费等一切费用），高于最高限价的报价无效。
3.2 因报价人自身原因造成的漏报、少报皆由其自行承担责任，询价人不再补偿。报价人自身的财产及施工现场内的自身员工（含农民工）的人身伤害及财产保险，从事危险作业员工的意外伤害险（不低于120万元）等由中报价人自行投保，保险费由报价人承担并支付。
3.3 本次询价采购原则在满足资格、技术、质量要求和工期要求的前提下，以报价最低者为原则确定中选人；对明显低于成本、可能影响履约质量的报价，询价人有权要求说明并可不予接受。中选后，合同签订时，中选人需向询价人缴纳中选金额10%的履约保证金，所有施工仓间验收合格后无扣款情形无息退还。
3.4 本项目最终结算价按验收的实际工程量×中选单价进行结算。
4. 现场踏勘
报价人应在递交报价文件之前，自行踏勘本项目仓房及周边环境，详细了解现场情况及施工工艺要求等，以便准确编制报价文件。无论报价人是否踏勘过现场，均被认为在递交报价文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其报价文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用及安全由报价人自行承担。
5. 发布公告的媒介
本次询价采购公告在重庆国际投资咨询集团有限公司网站（https://www.cqiic.com/)发布。
6.报价资料提交要求
6.1截止时间：2026年5月7日12:00 ，过期不再接收。
6.2接收地址：重庆市巴南区华南城盛开路743号，收件人：***；电话：***。
7.联系方式
询价单位：重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司；
地址：重庆市巴南区华南城盛开路743号；
联系人：***   联系电话：***
监督电话：
附件1：最高限价及质量要求
附件2：报价文件
附件3：施工合同（格式）
附件1：
重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司
平房仓初次装粮内墙贴膜地坪防潮项目最高限价及质量要求
1. 项目基本概况介绍
1.1 项目地点：重庆市巴南区华南城盛开路743号巴南储备库内。
1.2 实施仓间：分批次对巴南储备库0P01、0P02、0P03、0P04共4间平房仓实施内墙覆膜及地坪防潮等。实际施工仓房数量、施工批次，巴南分公司可根据粮食储备计划、仓容统筹安排情况予以合理调整，甲方有权根据储备计划、仓容安排、入粮安排调整开工时间、施工顺序、施工仓间及施工批次，乙方应无条件配合，不得据此主张窝工、停工、利润损失等费用；但甲方已书面通知开工后无正当理由长期停工的除外。本项目不承诺最低施工工程量及保底施工规模。
1.3 仓间情况：单仓内部尺寸约为29.5米×23.5米，装粮线高度8米。单仓内氮气管道长度约为75米左右。仓内有2个8米左右高度爬梯。工艺孔洞、门窗缝隙若干。4间仓房内部尺寸数据基本一致，均为空仓状态。
2. 最高限价及预估工程量

序号	施工项目	材质、规格	单位	预估单仓工程量	单项最高限价（元）	备注
1	地坪铺聚乙烯（丙纶）高分子防水卷材	400g/㎡以上	㎡	750	14.00	边缘上墙0.5m
2	地坪铺垫粮膜	0.016mm以上	㎡	750	6.00	边缘上墙0.5m
3	墙身贴粮膜	0.016mm以上	㎡	935	17.00	包含墙面空鼓、坑洼处找平，粮膜上沿压入槽管内。
4	内墙氮气管加固及保温隔热处理	5mm厚隔热泡沫	米	76	85.00	使用三角支架对氮气管道进行加固，增加支架数量不低于14个。使用不低于5mm厚的隔热泡沫包裹后，用PVC管包裹保护。
5	仓内缝隙及孔洞气密性处理	气密胶等	项	1	4500.00	包括但不限于槽管上下缝隙、气流分配箱通风口四周、门窗周围缝隙、管道和工艺孔洞周围缝隙灌胶处理气密性等。
6	仓内爬梯拆除，拆除后墙面的恢复		个	2	750.00	单个爬梯约8米高左右
7	税费、管理费等				4500
单仓最高限价					***.00

3. 工艺及质量标准
3.1 施工前需对墙身、地坪及槽管内进行清扫，保证清洁。
3.2 贴膜前对墙身空鼓、坑洼处清理干净后填补找平，使用白乳胶将粮膜牢固、平整无气泡的粘贴于墙身上，粮膜上沿紧实压入槽管内，粮膜间搭接处不得少于5cm，搭接处严实、平整，无明显漏气缝隙。
3.3 地坪牢固稳定铺不低于400g/㎡的聚乙烯（丙纶）高分子防水卷材，边缘上墙0.5米，铺后无渗漏、返水现象。再铺垫粮膜，粮膜间搭接处不得少于5cm，搭接处严实、平整，无明显漏气缝隙。
3.4 粮膜规格：PVC聚氯乙烯粮膜，厚度不低于0.016mm（16丝）。
3.5 内墙氮气管道使用三角架进行加固，增加支架数量不低于14个。
3.6 氮气管道使用不低于5mm厚的隔热泡沫包裹后，再使用PVC管进行包裹保护。
3.7 仓内缝隙及工艺孔洞进行填补、灌胶气密处理。包括但不限于槽管上下缝隙、气流分配箱通风口四周缝隙、门窗四周缝隙、穿墙管道周围缝隙及工艺孔洞周围缝隙等，对缝隙清理干净后，较小缝隙密实、完整灌气密胶处理，较大缝隙使用加胶腻子填补后密实、完整灌气密胶处理。
3.8 仓内爬梯拆除后，对孔洞进行填补找平及墙面恢复。
3.9 工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
3.10 该项目为包工包料，中选人严格按照重庆储备粮集团巴南分公司施工项目及工艺质量要求组织实施。
3.11 中选人必须妥善处理建筑垃圾，所用材料须符合相关标准，不得发生环境污染等事故。
3.12 重庆储备粮集团巴南分公司仓储部负责现场监督，中选人必须按照工艺及质量要求完成施工项目。验收时，因中选人原因导致施工项目未达到约定的工艺及质量标准，由中选人限期15日内完成整改，并承担整改的全部费用。
附件2：
重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司
平房仓初次装粮内墙贴膜地坪防潮项目报价表
报价单位（盖章）：_______________________________________
法定代表人/授权代表人（签字）：________________________
联系电话：________________________        
报价日期：______年____月____日
项目名称：重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司平房仓初次装粮内墙贴膜地坪防潮项目
报价总金额：人民币____________元（大写：__________________）
报价单位声明：本报价表内容真实、准确，报价包含项目全部施工内容及相关费用，一次包干，无遗漏项；若中选，将严格按报价及合同约定履行义务。

重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司平房仓初次装粮内墙贴膜地坪防潮项目报价单
报价单位（盖章）：                                                             报价时间：
序号	施工项目	材质、规格	单位	预估工程量（单仓）	单价（元）	金额（元）	备注
1	地坪铺聚乙烯（丙纶）高分子防水卷材	400g/㎡	㎡	750			边缘上墙0.5m
2	地坪铺垫粮膜	0.016mm	㎡	750			边缘上墙0.5m
3	墙身贴粮膜	0.016mm	㎡	935			包含墙面空鼓、坑洼处找平，粮膜上沿压入槽管内。
4	内墙氮气管加固及保温隔热处理	5mm厚隔热泡沫	米	76			使用三角支架对氮气管道进行加固，支架数量不低于14个。使用不低于5mm厚的隔热泡沫包裹后，用PVC管包裹保护。
5	仓内缝隙及孔洞气密性处理	气密胶等	项	1			包括但不限于槽管上下缝隙、气流分配箱通风口四周、门窗周围缝隙、管道和工艺孔洞周围缝隙灌胶处理气密性等。
6	仓内爬梯拆除，拆除后墙面的恢复		个	2			单个爬梯约8米高左右
7	税费、管理费等
单仓报价
总价							4间仓总价
说明：1. 以上报价包括且不限于完成本项目所需的人工费、材料费、辅材费、安全措施费、清洁费、架子搭拆及租赁费等一切费用。      2. 本项目施工仓间预估为巴南储备库0P01、0P02、0P03、0P04号4间平房仓，每间仓房内部尺寸约为29.5m×23.5m，装粮线高度8m。      3. 本报价单工程量仅为预估，结算价按实际工程量×单价。
报价单位联系人：                                       联系电话：

附件清单（需随报价表一并提交）
1. 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书复印件；
2. 法定代表人身份证明书；
3. 法定代表人授权委托书；
4. 基本资格条件承诺函；
5. 类似业绩合同；
6. 其他需补充的说明文件。
附件3：
重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司
平房仓初次装粮内墙贴膜地坪防潮项目施工合同
合同编号：BNCBL20260417
发包人（甲方）：重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司  
承包人（乙方）：  
甲乙双方依照中华人民共和国《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建筑工程管理条例》及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就“重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司平房仓初次装粮内墙贴膜地坪防潮项目”施工承包的相关事项，经协商一致，订立本如下合同共同遵守。
一、工程名称：重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司平房仓初次装粮内墙贴膜地坪防潮项目。
二、工程地点：重庆市巴南区华南城盛开路743号。
三、项目概况：
（一）施工仓间：分批次对巴南储备库0P01、0P02、0P03、0P04共4间平房仓实施内墙覆膜及地坪防潮等。实际施工仓房数量、施工批次，巴南分公司可根据粮食储备计划、仓容统筹安排情况予以合理调整，甲方有权根据储备计划、仓容安排、入粮安排调整开工时间、施工顺序、施工仓间及施工批次，乙方应无条件配合，不得据此主张窝工、停工、利润损失等费用；但甲方已书面通知开工后无正当理由长期停工的除外。本项目不承诺最低施工工程量及保底施工规模。
（二）主要施工内容：地坪铺聚乙烯（丙纶）高分子防水卷材、地坪铺垫粮膜、墙身粘贴粮膜、内墙氮气管加固及保温隔热处理、仓内缝隙及孔洞气密性处理、仓内爬梯拆除及墙面恢复等。
（三）工期要求：单仓工期30日历天。
四、合同有效期：合同有效期为自签订之日起一年，已在有效期内由甲方下达的施工任务，即使跨出该期限，乙方仍应完成并承担相应保修责任。
五、质量要求及标准：
（一）施工前需对墙身、地坪及槽管内进行清扫，保证清洁。
（二）贴膜前对墙身空鼓、坑洼处清理干净后填补找平，使用白乳胶将粮膜牢固、平整无气泡的粘贴于墙身上，粮膜上沿紧实压入槽管内，粮膜间搭接处不得少于5cm，搭接处严实、平整，无明显漏气缝隙。
（三）地坪牢固稳定铺不低于400g/㎡的聚乙烯（丙纶）高分子防水卷材（提供产品合格整或检测合格报告），边缘上墙0.5米，铺后无渗漏、返水现象。再铺垫粮膜，粮膜间搭接处不得少于5cm，搭接处胶水满涂、平整，无明显漏气缝隙。
（四）粮膜规格：PVC聚氯乙烯粮膜，厚度不低于0.016mm（16丝）。提供产品合格证或检测合格报告。
（五）内墙氮气管道使用三角架进行加固，增加支架数量不低于14个。
（六）氮气管道使用不低于5mm厚的隔热泡沫包裹后，再使用PVC管进行包裹保护。
（七）仓内缝隙及工艺孔洞进行填补、灌胶气密处理。包括但不限于槽管上下缝隙、气流分配箱通风口四周缝隙、门窗四周缝隙、穿墙管道周围缝隙及工艺孔洞周围缝隙等，对缝隙清理干净后，较小缝隙密实、完整灌气密胶处理，较大缝隙使用加胶腻子填补后密实、完整灌气密胶处理。
（八）仓内爬梯拆除后，对孔洞进行填补找平及墙面恢复。
（九）工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
（十）该项目为包工包料，中选人严格按照重庆储备粮集团巴南分公司施工项目及工艺质量要求组织实施。
（十一）中选人必须妥善处理建筑垃圾，所用材料须符合相关标准，不得发生环境污染等事故。
（十二）重庆储备粮集团巴南分公司仓储部负责现场监督，中选人必须按照工艺及质量要求完成施工项目。验收时，因中选人原因导致施工项目未达到约定的工艺及质量标准，由中选人限期15日内完成整改，并承担整改的全部费用。
六、合同价款：本合同为单价合同，暂定总价仅作为签约控制金额，不作为保底结算依据，最终以甲方实际下达施工仓间、实际验收工程量及中选单价结算。暂定总价为人民币 （￥ 元），价款项目包含所有材料、人工、安全、税费、保险等所有费用。竣工验收后，按照验收的实际工程量×单价进行结算，结算价格不超过合同暂定总价。
七、工程验收：本项目以仓间为单位分批进行验收。竣工后。由乙方在5个工作日内提出验收申请，甲方在收到验收申请后10个工作日内组织人员进行验收，包括但不限于对实际工程量进行测量、材料是否符合要求、工程质量是否达到合同中约定的质量要求及标准等。若不符合质量标准，乙方应在15日内完成整改后，再次提出验收申请。
八、质量保修：质保期壹年，粘贴薄膜确保牢固、稳定，表面平滑。
1.保修期内，因乙方原因造成工程的缺陷、损坏，乙方应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。
2.保修期内，因甲方使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托乙方修复，但甲方应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。
3.因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托乙方修复，甲方应承担修复的费用，并支付乙方合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
九、付款方式：乙方全额垫支（甲方不提供借款），甲方分批验收合格后，以单仓为结算单位凭乙方提供的合法、有效的发票以转帐的方式，在15个工作日内支付给乙方97%，余3%作为质保金，质保期壹年，到期无质量问题，甲方凭乙方的付款申请15个工作日内无息退还乙方3%的保证金。
十、安全文明施工：乙方在整个施工过程中，牢固树立安全意识，安全、质量第一的思想。搞好安全防护措施，规范施工操作程序，施工期间的安全、文明施工责任全部由乙方承担，施工期间涉及到包括但不限于动火、登高等作业应按规定程序进行申报，甲方不承担因此而产生的经济及其它责任。
十一、其它约定：
1.乙方承诺其具备询价文件中资质要求且合法有效，其指派的施工人员有合法有效的资质和资格。
2.乙方进场施工前其施工人员名单及身份信息交由甲方备案，如有变更，乙方应当及时通知甲方认可。
3.乙方承诺已为施工人员投保商业保险且不低于120万元保额。
4.乙方进场后至项目竣工移交前的时间内均由乙方承担对该工程项目及施工工地的管理责任。
十二、乙方的义务
1.按法律规定和合同约定完成工程，包括满足合同所必需的或合同隐含的以及由乙方义务而产生的任何工程，还应包括合同根据相关法律法规、技术规范等对工程的稳定性、完整性或安全、可靠、有效运行所必需的所有工程，并在保修期内承担保修义务。
2.按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。施工期间，乙方应避免因施工危及红线范围外的邻近道路、建筑安全；应注意做好对周边建（构）筑物、绿化、设施设备的保护，做好围挡、监测以及安全防护，采取有效的防尘及降低噪声的措施，减小施工噪音及污水等对周边环境的影响包括对居民生活、工作、生产和经营等的影响；对不实施拆除的建、构筑物应采取保护措施，并保证既有道路的正常通行。
3.按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。施工组织设计中的措施保障水平应满足工程按合同进度实施的需要，且不得低于投标时施工组织设计的措施保障水平。
4.在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
5.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
6.采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
7.将甲方按合同约定支付的价款用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款。
9.乙方应服从甲方要求的管理模式、工作方式和工作要求，同时接受甲方管理和全程监督，配合项目结、决算的办理。
10.乙方及其施工人员必须严格遵守巴南储备库管理规定，严禁在库区内不戴安全帽、穿拖鞋凉鞋、吸烟、擅自动火、擅自登高、随地大小便、打架斗殴、酒后作业等违规行为。
十三、违约及责任
1. 甲方违约情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：
（1）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的；
（2）甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（3）甲方未能按照合同约定履行其他义务的。
2. 甲方违约的责任
甲方应承担因其违约所造成乙方工期延误的相应延迟。
3. 乙方违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：
（1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料、工程设备的；
（3）因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；
（4）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（5）因乙方原因造成的工期延误和工程整改，导致粮食入库工作滞后的。
（6）因乙方原因导致工程质量不符合合同要求，整改后仍不符合合同要求或未能在限期内完成整改的。
（7）乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的；
（8）乙方不遵守甲方库区管理规定的；
（9）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（10）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。
乙方发生除本项第（9）项约定以外的其他违约情况时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
4. 乙方违约的责任
（1）乙方存在违约情况，甲方有权解除合同，甲方不退还乙方缴纳的履约保证金，并要求乙方承担因其违约行为而造成的损失和增加的费用以及延误工期的责任。
（2）因乙方原因造成的工期延误和工程整改，导致粮食入库工作滞后的。乙方应向甲方支付违约金，计算公式：违约金=1000元×滞后天数。
（3）因乙方不遵守甲方库区管理规定，被现场巡查到的，视情节严重情况扣减履保证金200-1000元/次。对于情节严重的，甲方有权要求乙方将当事人清出施工队伍。
（4）因乙方不遵守甲方库区管理规定，被上级管理部门线上视频巡查发现，导致巴南分公司被上级通报的，扣减履保证金2000元/次。
（5）乙方整改后仍不符合合同要求或未能在限期内完成整改的，甲方有权委托第三方修复并向乙方追偿。
5. 因乙方违约解除合同后的处理
因乙方原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和结清，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。 但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利；
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额（包括承包人应支付的违约金）；
（3）合同解除后，承包人应赔偿由于解除合同给发包人造成的全部损失并支付违约金；
（4）合同解除后，双方共同确定承包人实际完成的合格工作内容对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（5）因承包人主要原因造成工程工期严重滞后（该仓粮食入库工作已滞后），发包人有权单方解除合同，承包人7天内无条件撤出施工场地并配合发包人后期管理，发包人就承包人完成的合格工程进行核算，经审核部门审定后按承包人完成的合格工程应结算金额的60%，不退还承包人缴纳的履约保证金。
（6）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项；
（7）合同解除后，承包人应按照发包人要求完成现场的清理和撤离；
（8）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，可向工程项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼
如一方违约本合同任何一条，由违约方付给守约方合同总价款10%的违约金，两项（含）以上违约的，违约方按合同总价的20%支付对方违约金；如违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应赔偿履约方全部经济损失，如承包人超过三项违约的，发包人有权解除合同，并按本合同约定追究承包方的违约责任。
　　十四、合同生效期：合同双方签字盖章后生效，质保期满后本合同自动失效。
　　十五、本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议，与本合同有同等法律效力。如协商不成，可向工程项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十六、合同订立地点：重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司。
十七、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。均具有同等法律效力。
附件：
1.重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司平房仓初次装粮内墙贴膜地坪防潮项目费用标准
2.重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司安全环保协议书
3.重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司建设工程廉政责任书

发　包　方（甲方） 单位名称（章）： 单位住址： 单位负责人： 委托代理人： 经办人：　 签订合同时间： 年 月  日

承　包　方（乙方） 单位名称（章）： 单位住址： 法定代表人： 委托代理人： 经办人： 签订合同时间：  年 月 日

重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司平房仓初次装粮内墙贴膜地坪防潮项目费用标准
序号	施工项目	材质、规格	单位	预估工程量（单仓）	单价（元）	金额（元）	备注
1	地坪贴聚乙烯（丙纶）高分子防水卷材	400g/㎡	㎡	750			边缘上墙0.5m
2	地坪铺垫粮膜	0.016mm	㎡	750			边缘上墙0.5m
3	墙身贴粮膜	0.016mm	㎡	935			包含墙面空鼓、坑洼处找平，粮膜上沿压入槽管内。
4	内墙氮气管加固及保温隔热处理	5mm厚隔热泡沫	米	76			使用三角支架对氮气管道进行加固，支架数量不低于14个。使用不低于5mm厚的隔热泡沫包裹后，用PVC管包裹保护。
5	仓内缝隙及孔洞气密性处理	气密胶等	项	1			包括但不限于槽管上下缝隙、气流分配箱通风口四周、门窗周围缝隙、管道和工艺孔洞周围缝隙灌胶处理气密性等。
6	仓内爬梯拆除，拆除后墙面的恢复		个	2			单个爬梯约8米高左右
7	税费管理费等
单仓报价
总价							4间仓总价

重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司
安全环保协议书
甲方：重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司   （以下简称甲方）
乙方：    （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国安全生产法》和《民法典》的相关规定，为了保障甲乙双方从业人员完成项目作业内容期间的生命健康安全，保持施工秩序和作业环境不受影响和破坏，保护双方的合法权益，明确双方的安全环保责任，经双方友好协商，共同约定以下条款：
一、本协议作为附件服务于重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司平房仓初次装粮内墙贴膜地坪防潮项目施工合同。
二、本协议有效期：该项目分批次竣工验收合格止。
三、甲方责任与权利：
1.向乙方传递安全环保告知书，作为本协议附件。
2.有权对乙方作业内容涉及安全工作质量进行检查、验收。
3.有权对乙方在项目实施过程的安全管理、作业行为进行监督检查，发现生产安全、环保隐患等问题要求乙方进行整改。
4.有权查处乙方从业人员违章、违规行为。处理方式有：警告、罚款、勒令违章违规人员退出作业岗位、停工整顿。
四、乙方责任和权利：
1.遵守相关安全规章制度、操作规程，严格执行本协议的规定，自觉接受甲方安全环保监督检查。
2.制定并有效落实本项目符合安全要求的作业保障方案。
3.教育作业人员严格执行安全、环保规章制度和操作规程。配备相关的安全防护用品及设施设备，并监督作业人员正确穿戴与使用。
4.根据作业内容界定作业区域，设置警戒线、安全标识，未经许可不得擅自扩大作业区域。
5.项目需要占用施工场地和道路时，应先向甲方报告并经甲同意，进行安全隔离，设置醒目的警示标识。
6.作业现场用电用火应符合规范要求，临时电源线不得乱拉乱接，配电板、盒必须有防护罩，工作停止对电器设备必须关闸断电，做好班后安全防火等工作。
7.按协议有关规定，有权向甲方申请使用水、电、气等能源使用，在办理有关安全审批手续后方可使用。未经许可，不得擅自使用甲方水电气能源。
8.乙方施工作业现场材料应堆放整齐，不得占用消防通道、应急出口、不得影响人员通行，施工垃圾每天及时清理，保持施工作业现场的整洁。
9.项目施工中产生的各种垃圾应按工业垃圾和生活垃圾分类堆放到指定地点，标识状态，不得随意倾倒，不得将有害废物混入垃圾、废弃物中。
10.不得损坏仓内外的设施设备，保持仓内外的清洁卫生。
五、作业安全管理要求及安全责任
1.甲方指定本项目工作联系人，向乙方提供安全、环保工作协助；乙方根据作业场所点应指定现场作业负责人一名名，对工程安全和环保管理进行管理，并配合甲方施工安全环保检查。
2. 乙方应有效落实安全技术标准，根据施工现场制订安全作业方案。如因质量问题产生设备故障引发安全伤亡事故，或者造成特种设备安全事故和机械伤害事故，乙方应承担全部的事故责任、法律责任、经济责任。
3. 乙方从业人员违章指挥、违章操作等造成人员伤亡的安全事故，乙方应承担全部的事故责任、法律责任、经济责任。
4.乙方从业人员因违规作业造成环境污染事件，应立即组织整改，并承担法律责任和经济责任。
六、本协议与主协议具有同等法律效力，随主协议生效、变更、解除或终止而生效、变更、解除或终止。
七、本协议从签订之日起由甲乙双方代表签字、加盖公章后生效。
八、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲　　方 单位名称（章）： 单位住址： 法定代表人： 委托代理人： 经办人：　 签订合同时间：  年  月  日

乙　　方 单位名称（章）： 单位住址： 法定代理人： 委托代理人： 经办人： 签订合同时间：  年  月  日

重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司
建设工程廉政责任书
工程项目名称：重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司平房仓初次装粮内墙贴膜地坪防潮项目施工合同。　　
工程项目地址：重庆市巴南区华南城盛开路743号。
建设单位（甲方）：重庆储备粮管理集团有限公司巴南分公司
施工单位（乙方）：
为加强建设工程廉洁建设，保护双方合法权益，根据建设工程有关法律法规和廉洁建设责任制规定，特订立本廉洁责任书。
第一条  甲乙双方的责任
（一）严格遵守项目招标投标、建设工程、施工安装等有关法律法规、相关政策和廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目合同文件。
（三）必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，双方不得为获取不正当利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题私下达成协议，不得损害国家、集体利益，不得违反建设工程管理和施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条  甲方的责任
（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼品、礼金、有价证券、电子礼券、支付凭证、商业预付卡和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用
（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加乙方安排的有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（五）不准向乙方介绍或让其配偶、子女、亲属参与同乙方承建本工程有关的设备材料提供、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买合同规定以外的材料、设备等。
第三条  乙方的责任
（一）不准以任何理由向甲方赠送礼品、礼金、有价证券、电子礼券、支付凭证、商业预付卡和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何名义为甲方、相关单位或个人报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准为甲方装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准为甲方购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品。
第四条  违约责任
（一）甲乙双方人员违反本责任书责任行为的，按照管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）违反本责任书要求给对方造成经济损失的，应予以赔偿。
（三）本建设工程发生违规、违纪、违法行为的，按照管理权限，追究相关领导的责任。
第五条  本责任书约束对象包括涉及工程建设的甲乙双方单位、相关单位及工作人员。
第六条  本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第七条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第八条  本责任书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲　　方 单位名称（章）： 单位住址： 法定代表人： 委托代理人： 经办人：　 签订时间：  年  月 日

乙　　方 单位名称（章）： 单位住址： 法定代表人： 委托代理人： 经办人： 签订时间：  年 月 日